中国电建西北院大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标项目光伏场区Ⅲ标段采购项目公开谈判采购公告

公告-招标公告四川 - 阿坝藏族羌族自治州 - 阿坝县

发布于 2026-07-24

招标详情

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

企业详情 >相似采购商 >

联系人772个

立即查看

可引荐人脉706人

立即引荐

历史招中标信息14571条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标39次，合作供应商30个，潜在供应商29个

查看详情 >

类别：工程类公告发布时间：2026-07-24 公告截止时间：2026-07-29

第二章投标人须知

中国****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标光伏区土建及安装工程

Ⅲ标段谈判采购公告

1.采购条件

****点击查看****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标（项目简称：**茸安光伏发电项目），项目业主为国能大渡河（****点击查看**公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的光伏区土建及电气安装工程III标段分包已具备采购条件，****点击查看作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1建设地点

**州**县茸**

2.2工程概况及标段概况

工程概况：****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标，场址位于**州**县茸**，场址中心坐标：32°28'0.88"N，101°50'36.83"E。场址距**市约280km，距**县城约90km，对外交通可由久马高速、国道G347达到**县城，从**县城附近哇查公路转入安羌镇、茸**地方道路，再由地方道路转入格尔登玛村简易道路进入场址范围。项目区属于川西高原山地地貌，场区海拔3600m～4300m。场址区整体由近南北、东西及北西向发育的完整山脊组成，阵列区沿山脊和**面斜坡向布置。

标段概况：投标人应承担本项目直流侧167.0876MWp的全部土建及电气安装工程，主要包括（但不限于）：包括场区内的清表平整、微孔灌注桩基础、接地工程、供水供电，现场标识标牌，临时用地（含青苗补偿、附着物补偿）及复垦、所有设备（含甲供设备）材料卸货、保管、二次倒运、仓储及警卫等。该阵列区所有组件和支架安装（含桩头连接及防腐）、逆变器（含支架）等所有设备安装调试，所有电缆敷设（至箱式变压器低压端进线安装）、电缆保护管采购及敷设（含穿越村道、公路的施工及协调）；电缆桥架工程；子阵内水环保排水沟、截水沟等；设备接地、场区主接地及接地电阻测试，防火封堵、标识标牌等工作；施工设备险、施工人员人身意外伤害险（保额不低于120万元/人）。

资金来源：自筹

采购编号：****点击查看

采购方式：谈判采购（公开）

2.3工期要求

****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标光伏区土建及安装工程Ⅲ标段计划于2026年08月15日开工，2026年11月30日完工。具体以监理通知开工时间为准。

2.4质量要求

****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标光伏区土建及安装工程Ⅲ标段质量要求：工程质量标准必须符合现行国家及业主（国能大渡河（****点击查看**公司）有关工程施工质量验收规范和标准的要求。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

土建单元工程优良率≥90%，安装单元工程优良率≥96%，一次性验收合格率100%；整体工程质量优良评价的总得分大于85分，确保实现达标投产。

2.5采购范围

本次****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标光伏区土建及安装工程Ⅲ标段

本标承包范围包括（但不限于）：投标人应承担本项目直流侧167.0876MWp的全部土建及电气安装工程，主要包括（但不限于）：包括场区内的清表平整、微孔灌注桩基础、接地工程、供水供电，现场标识标牌，临时用地（含青苗补偿、附着物补偿）及复垦、所有设备（含甲供设备）材料卸货、保管、二次倒运、仓储及警卫等。该阵列区所有组件和支架安装（含桩头连接及防腐）、逆变器（含支架）等所有设备安装调试，所有电缆敷设（至箱式变压器低压端进线安装）、电缆保护管采购及敷设（含穿越村道、公路的施工及协调）；电缆桥架工程；子阵内水环保排水沟、截水沟等；设备接地、场区主接地及接地电阻测试，防火封堵、标识标牌等工作；施工设备险、施工人员人身意外伤害险（保额不低于120万元/人）。

包含的项目（不限于）：承包人应承担本项目微孔灌注桩施工及必要的局部场平工作，完成材料现场卸车、到货验收、保管、场内二次运输、测量放点、打桩、成品保护，完成所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施、消缺处理、竣工验收直至移交给承包人的全部工作以及质保期服务等。

（1）土石方及基础工程包括：土石方开挖、回填、垫层和基础混凝土施工；微孔灌注桩造孔成孔、预埋件及钢筋制安、模板安装、混凝土灌注；边坡防护。

（2）发电设备安装，承包人负责设备现场卸车、到货验收、保管、场内二次运输、清扫、安装、试验及调试、引线连接以及上述安装项目的检验、功能性试验、成品保护、试运行、质量检查、验收等的一切费用；

（3）阵列区接地材料采购，敷设、焊接、安装等工作，以及接地电阻测试并出具试验报告；

（4）电缆敷设及埋设、防火封堵。

（5）安防设施等的设计、采购、施工，进行必要的安全及技术培训。

（6****点击查看设备厂家进行设备现场的调试、试验等。

（7）本工程进场的材料、半成品、成品、构配件、设备，按照相关规范进行检查、抽样、检验等。承包人承担发包人提供的和自购的各项材料、设备的到货引路、工地卸

车、开箱验收、仓储保管、多次转运、设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、

消缺处理直至验收移交给发包人。

（8）承包人应严格保证工艺过程的正确性及安装质量优良性，完成各设备材料的安装、试验、调试及试运行及竣工资料的归档、整理、移交，经竣工验收合格达标后，移交给发包人。

（9）本工程设备的基础埋件、埋管、连接、预留孔洞封堵、各类标识标志牌等附属设施，以及试运转所必需的各种临时设施的安装。

（10）部分装置性材料、设备、器具及安装消耗材料的采购和运输。

（11）参加及配合由发包人组织的设备开箱检查及负责对部分设备的开箱及检验。

（12）参加及配合由发包人组织的由其它承包人完成并与本安装相关的埋设管件及

基础等的交接验收工作。

（13）承包人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工

作。

（14）施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公

共物业管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护。

（15）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、撤

退等；

（16）承担施工过程中的各项协调及工作费用，施工过程中需要临时占地的，应由

承包人办理申请手续并承担相应费用。

（17）编制、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交；

（18）竣工图纸的编制。

协调范围包括：

（1）承包人自行解决施工过程中一切协调工作，包括但不限于：设备材料运输、现场村民阻工等，上述项目涉及的费用均由承包人承担；

（2）本标段范围内施工过程中所占用土地如涉及林地、河道、土地复垦、植被恢

复、线缆移位等项目，需办理相关手续的由承包人负责办理，并承担其相关全部费用；

（3）因非发包人原因不满足施工要求造成的窝工损失、工期**、费用增加等（包

括业主及其他标段损失）均由承包人承担；

（4）施工过程中如需采用爆破等施工作业，涉及所有材料及设备的采购、保管、

使用、手续办理及其相关费用均由承包人负责；

（5）承包人应确保为完成本项目施工所办理的各项手续合法合规，包括但不限于：

爆破作业、林业砍伐、河道及桥梁占用、交通通行、土地占用、线缆移位等手续，因手

续缺失造成的处罚或工期延误（含行政或经济）由承包人负责。

（6）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程（包括不限于：施工供水、供

电、供暖、通讯、网络、仓库、转运场、材料堆场等）建设、运行、维护、拆除、退场等；

（7）承包人负责本标段安全文明施工，****点击查看政府及业主要求；负责处置本标段施工过程中所发生的弃土、弃石、弃渣、废料等废弃物，同时负责本标段施工过程中的排水工程、防护工程等，****点击查看政府要求，项目所有迎检费用已包含在安全文明施工费中；

（8）冬季、雨季、疫情等不利因素可能导致发生的施工费用均包含在投标总价中；

（9）承包人负责协助业主开展征林征地、由业主负责的质检等专项验收、办理相关手续、生产准备等所涉及到的所有工作；

（10）承包人应向发包人分别提供不少于两份的其与各主体签订的征占地协议及合同原件；

（11）合同履约过程中承包人不得以任何借口将某项工作甩项不干，否则，发包人

有权直接委托其他人施工，所发生费用由承包人负责，且承包人须承担违约责任并赔偿

给承包人已完类似项目单价的2倍赔偿金。

（12）承包人还负责本标段自竣工验收合格起二年内的缺陷修复及保修（保修期限

按国家规定执行）工作。

上述工程的施工、完工、验收、维护和缺陷修补，资料整理，直至移交给发包人的

全部工作。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整；建设工

程质量合格，满足国家电投达标投产和竣工验收的要求。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民**国法律设立并在中华人民**国境内/外登记注册的独立法人，具有安全生产许可证，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票，能独立承担民事责任的能力。

3.1.2企业资质要求：通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。且满足3.1.2（1）或3.1.2（2）资质要求：

（1）电力工程施工总承包三级及以上资质；

（2）建筑工程施工总承包三级及以上且具有建筑机电安装工程专业承包一级及以上资质。

3.1.3企业业绩要求：响应人在近3年内至少具有1项光伏区土建和1项电气安装工程施工业绩，响应人提供的业绩证明材料必须为合同关键页(合同封面、签署页、合同范围页)复印件。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具有机电工程一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），有1项光伏区土建和1项电气安装工程项目经理的履职经验（须提供当期任命文件或业主出具证明），未担任其他在建工程项目的项目经理。

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全生产C证及以上资格。

3.1.4企业资信要求：

（1****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.****点击查看.cn/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4****点击查看法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

4.谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2026年07月29日17时00分前（**时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****点击查看.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****点击查看.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.响应文件的递交

5.1（A）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年08月05日11时30分文件递交结束时间（**时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6.开标时间、地点

6.1(A)开标时间：2026年08月05日11时30分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.2谈判时间（预计）：2026年08月05日17时00分（具体时间另行通知）。

6.3谈判方式（预计）：线上谈判。